Типовой договор на услуги по ремонту дорог

Договор на ремонт дороги в снт

Типовой договор на услуги по ремонту дорог

При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок дней сообщает об этом Заказчику.

Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ. 2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.

3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию. 2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1.

В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика. 2.3.2.

Договор подряда на ремонт дороги

Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств. 7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.

7.7.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных СНиП, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта. 7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.
7.9.

Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией. 7. Ответственность сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2.
7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки. 7.5.

Договор на ремонт подъездной дороги от 11.09.2012

  • Договор подряда на ремонт дороги
  • Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
  • Деловые бумаги (архив)
  • Договор по оказанию ремонтных работ
  • Типовой договор на услуги по ремонту дорог

Договор подряда на ремонт дороги Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.4.5. Важно Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
5.

Типовой договор на услуги по ремонту дорог

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Внимание СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Важно Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.2.

Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию сторон в случае продолжительности неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна невозможно (согласно действующим СНиП). 3. Стоимость работ и условия расчетов 3.1.

Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 3.2.

Цена договора включает в себя стоимость работ по укладке асфальтового покрытия на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.

3.3. Стоимость работ является твердой. 3.4.

РФ.

Источник: http://02zakon.ru/dogovor-na-remont-dorogi-v-snt/

Договор субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

Типовой договор на услуги по ремонту дорог
г. _______________ “___”____________ ____ г. _______________________________,именуем___ в дальнейшем “Субподрядчик”, (наименование)в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)__________________________,с одной стороны, и ____________________________, (Устава, положения или (наименование) доверенности)именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________, (должность, Ф.И.О.

)действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны, (Устава, положения или доверенности)заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1.

Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить своим иждивением работы по ремонту участка дорожного покрытия площадью ______ кв. м, а Подрядчик обязуется принять и оплатить работу Субподрядчика.

1.2. Координаты участка дорожного покрытия, подлежащего ремонту: ______________________________________.

1.3. Задание Подрядчика содержит следующую информацию: ___________________ и приведено в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.4. Сроки выполнения работ указаны в Графике работ, приведенном в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.5. Стоимость работ подлежит согласованию Сторонами и должна быть указана в Смете, форма которой приведена в Приложении N ___ к настоящему Договору.

1.6. Стороны признали обязательными для выполнения следующие ГОСТы и строительные нормы и правила:

__________________________________________________________;

__________________________________________________________;

__________________________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. В течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Субподрядчику:

а) задание Подрядчика;

б) пакет проектной документации на ремонт, который включает в себя следующие документы: _____________________________________.

2.1.2. Оказать следующее содействие Субподрядчику:

а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

в) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________;

г) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Субподрядчика проектов Сметы и Графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения.

2.1.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему.

2.1.5. Не позднее _________ с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности результата работ к приемке принять работы и документы, указанные в п. 2.2.6 настоящего Договора.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, составить Смету и График работ и направить на утверждение Подрядчику.

2.2.2. Не позднее _________ с момента утверждения Подрядчиком Сметы и Графика работ приступить к выполнению работ при условии выполнения Подрядчиком своих обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2 настоящего Договора.

2.2.3. Не позднее _________ с даты начала работ направить в органы государственного строительного надзора извещение о начале работ, в тот же срок предоставить Подрядчику доказательство направления такого извещения.

2.2.4. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора, Приложений к нему, проектной документации, обязательными для применения ГОСТами, санитарными правилами и нормами, требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.5. Завершить работы в срок, указанный в Графике работ (не позднее “___”__________ ____ г.), по завершении уведомить Подрядчика о готовности результата работ к приемке.

2.2.6. К “___”__________ ____ г. (дате приемки работ) подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Вносить изменения в проектную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в Смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

2.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением Графика, качеством предоставленных Субподрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.3.3. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Сторонами.

2.4. Субподрядчик вправе:

2.4.1. Не принимать проектную документацию, не прошедшую государственную экспертизу в установленном действующим законодательством порядке.

2.4.2. Требовать пересмотра Сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов.

2.4.3. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена в Смете (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3.2. Установленная в Смете стоимость работ может быть изменена по письменному соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при внесении изменений в объем и содержание работ по предложению любой из Сторон;

б) при изменении продолжительности работ;

в) при изменении номенклатуры материалов и оборудования, поставляемых Субподрядчиком;

г) в связи с текущим изменением стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда;

д) при остановке работ по причинам, зависящим от Подрядчика или в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, при условии выполнения Субподрядчиком требований по безопасности ведения работ.

3.3. Подрядчик обязуется уплатить установленную Сметой стоимость работ (при условии, что Стороны не договорились об ином) в течение ______ банковских дней с момента получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 2.2.6 настоящего Договора.

3.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на счет Субподрядчика. Обязанность по оплате работ считается исполненной надлежащим образом с момента списания денежных средств в установленном Сметой (или более поздней договоренностью Сторон) объеме с расчетного счета Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 настоящего Договора, Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты работ Субподрядчика Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.1 настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения Субподрядчиком условия, содержащегося в п. 2.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возмещения своих реально понесенных документально подтвержденных убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, Стороны решают такие разногласия путем переговоров и, в случае если переговоры не принесут результата, – путем направления письменных претензий.

Сторона, получившая претензию, обязана уведомить об этом лицо, ее направившее, в течение _________ с момента получения такого письма. Мотивированный ответ по существу претензии должен быть направлен не позднее _________ с момента ее получения.

5.2. Лицами, уполномоченными на получение претензий, являются:

5.2.1. Со стороны Подрядчика – ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.2.2. Со стороны Субподрядчика – ___________________ (Ф.И.О., должность).

5.3. В случае если результат переговоров и/или претензионной работы не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в арбитражный суд ___________________ (указать наименование суда, которому подсудно дело).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

6.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.2.1. Приложение N ___ – Задание Подрядчика.

6.2.2. Приложение N ___ – График работ.

6.2.3. Приложение N ___ – Смета работ (форма).

6.2.4. Приложение N ___ – Пакет проектной документации (перечень документов указан в подп. “б” п. 2.1.2 настоящего Договора).

6.2.5. Приложение N ___ – Акт выполненных работ.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Подрядчик:___________________________________________________________________________адрес: ____________________________________________ тел.

__________________р/с: ______________________________________________________________________к/с: ______________________________________________________________________БИК: ______________________________ ИНН/КПП: ______________________________ 7.2.

Субподрядчик:___________________________________________________________________________адрес: ____________________________________________ тел.

__________________р/с: ______________________________________________________________________к/с: ______________________________________________________________________БИК: ______________________________ ИНН/КПП: ______________________________

7.3. Уведомления и сообщения Стороны направляют друг другу:

а) по следующим номерам факсов:

________________ (Подрядчик);

________________ (Субподрядчик);

б) адресам электронной почты:

________________ (Подрядчик);

________________ (Субподрядчик).

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик: Субподрядчик: _____________________ _____________________ (должность, Ф.И.О.) (должность, Ф.И.О.) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F

Образец договора по ремонту дороги

Типовой договор на услуги по ремонту дорог

Цена работы по настоящему договору подряда с физическим лицом включает компенсацию всех издержек Подрядчика (закупка строительных материалов, расчеты с третьими лицами и т.д.) и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Подрядчик вправе приостановить работы или отказаться от выполнения работ в одностороннем порядке, если нарушение сроков выплаты Заказчиком денежных средств, предусмотренных п.

Договор на субподряд строительство дорог

Координаты участка дорожного покрытия, подлежащего ремонту: ______________________________________.

1.3. Задание Подрядчика содержит следующую информацию: ___________________ и приведено в Приложении N ___ к настоящему Договору. 1.4. Сроки выполнения работ указаны в Графике работ, приведенном в Приложении N ___ к настоящему.

1.5. Стоимость работ подлежит согласованию Сторонами и должна быть указана в Смете, форма которой приведена в Приложении N ___ к настоящему Договору.

Договор на ремонт автомобиля

Для этого достаточно использовать образец какого-либо сервисного центра или типовой договор возмездного оказания услуг.

Большинство предприятий, вне зависимости от своей организационной формы, занимающихся переработкой или перепродажей натуральной продукции, закупают ее для своей .

Договор аренды зданий и сооружений — это документальное соглашение, согласно которого арендодатель передает арендатору во временное пользование недвижимое имущество .

Сущность и особенности договора дарения Декларация по правам человека предусматривает владение имуществом.

Процессы основаны на работе законодательной базы.

Установлены . Договор подряда с физическим лицом Договор подряда с физическим лицом, который заключается для организации, может стать заменой трудового договора с физическим лицом, .

Договор подряда на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог

Корпус, указанный на генплане (плане здания или сооружения), переданный по акту Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ оп данному Договору.

1.9 «Эксплуатирующая организация» — Лицо (компания, организация) действующее в соответствие с законодательством РФ, которое эксплуатирует данные объекты, согласовывает документы по данному Договору. Статья 2.

Договор субподряда на выполнение работ по ремонту участка дорожного покрытия

В течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Субподрядчику: б) пакет проектной документации на ремонт, который включает в себя следующие документы: _____________________________________.

2.1.2. Оказать следующее содействие Субподрядчику: а) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________; б) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________; в) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________; г) _______________________ (характер оказываемого содействия) в срок ______________.

Источник: http://credit-helper.ru/obrazec-dogovora-po-remontu-dorogi-25741/

Типовой договор на услуги по ремонту дорог

Типовой договор на услуги по ремонту дорог

Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги (далее — объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену. 1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью [значение] км расположен [указать признаки, позволяющие определить границы участка]. 1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора. 1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям. 1.5.

Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.5.

Важно

Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

5. Порядок приема работ 5.1.

Деловые бумаги (архив)

Структура и содержание типового образца договора подряда на ремонт дороги

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора.

    Внимание

    Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить соответствующие работы в установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

    Сроки выполнения, объем и содержание работ указываются в Календарном плане (является неотъемлемой частью договора).

    Информация о материалах и оборудовании для выполнения работ раскрывается в Перечне материалов и Перечне оборудования.

    Оба приложения являются неотъемлемой частью договора.

    Далее указывается, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и лицензии для проведения работ.

  4. Срок действия соглашения.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и законодательством РФ.

  • Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным настоящим договором подряда на ремонт дороги и действующим законодательством РФ.
  • Разрешение споров. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Форс-мажор.

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.
4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. 4.1.6.

Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.

4.1.7.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

4.1.8.

Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.

4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы. 4.2.3.

Договор по оказанию ремонтных работ

Подрядчик в течение [срок] дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче.

5.2.

Приемка Заказчиком дорожного полотна осуществляется в течение [срок] дней с момента получения уведомления о его готовности.

5.3. Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику. 5.4.

При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит освидетельствование работ в натуре: делает контрольные замеры и проводит испытания, проверяет результаты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, оценивает ровность поверхности дорожного полотна, проверяет записи в общем журнале работ.

5.5.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить. 7.3.

За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.
7.4.

В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки. 7.5.

Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик. 7.7.
Договор вступает в силу с даты (или события) действует до даты (или события).
Указываются соответствующие даты (или события).

  • Права и обязанности сторон.пункта зависит от условий, на которых заключается договор подряда на ремонт дороги и действующего законодательства РФ.
  • Сроки выполнения работ. Срок определяется поэтапно в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора.
  • Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  • Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  • Гарантия качества работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка и действующего законодательства РФ.
  • Ответственность сторон.

Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обязательств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.6.2.

Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двусторонним соглашением.7.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ7.1. Стоимость работы может быть пересмотрена при:а) повышении государством минимального уровня оплаты труда;б) повышении уровня цен (представляются Исполнителем обосновывающие материалы).7.2.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.8.

Источник: http://zakon52.ru/tipovoj-dogovor-na-uslugi-po-remontu-dorog/

Договор подряда на ремонт дороги – образец

Типовой договор на услуги по ремонту дорог

Отношения сторон по типовому образцу договора подряда регламентируются нормами главы 37 ГК РФ. В соответствии с договором, подрядчик берет на себя обязательство выполнить определенную работу по заданию заказчика и сдать ее результаты, в установленный соглашением срок. А заказчик берет на себя обязательство принять и оплатить результат работы, в обусловленном договором порядке.

Предметом договора является работа и ее результат, который должен быть индивидуально определен и материально осязаем. Качество достигнутого результата должно соответствовать условиям соглашения, а при отсутствии таковых в тексте документа, должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобным работам.

Главной особенностью договора является принцип генерального подряда. Это означает, что подрядчик вправе привлечь к исполнению обязательств по договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед заказчиком за достижение результата. При привлечении третьих лиц (субподрядчиков) исполнитель выступает в роли генерального подрядчика.

Цена договора подряда на ремонт дороги

Цена не является существенным условием соглашения. Цена включает в себя компенсацию издержек, понесенных подрядчиком при исполнении обязательств по договору, и вознаграждение за выполненную работу.

Особенностью договора является возможность установления цены соглашения в виде сметы, оформляемой в качестве приложения или одного из разделов договора.

Смета включает в себя несколько разделов: расходы на оборудование и материалы, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на выплату заработной платы, вознаграждение подрядчика и т.д.

Структура и содержание типового образца договора подряда на ремонт дороги

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить соответствующие работы в установленный срок, а заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

    Сроки выполнения, объем и содержание работ указываются в Календарном плане (является неотъемлемой частью договора). Информация о материалах и оборудовании для выполнения работ раскрывается в Перечне материалов и Перечне оборудования. Оба приложения являются неотъемлемой частью договора.

    Далее указывается, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. В этом же пункте подрядчик гарантирует, что имеет все необходимые разрешения и лицензии для проведения работ.

  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) действует до даты (или события).

    Указываются соответствующие даты (или события).

  5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается договор подряда на ремонт дороги и действующего законодательства РФ.
  6. Сроки выполнения работ. Срок определяется поэтапно в Календарном плане, являющемся неотъемлемой частью договора.

  7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  8. Порядок сдачи и приема работ. пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
  9. Гарантия качества работ. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка и действующего законодательства РФ.
  10. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями соглашения и законодательством РФ.
  11. Основания и порядок расторжения сделки.

    Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным настоящим договором подряда на ремонт дороги и действующим законодательством РФ.

  12. Разрешение споров. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.

  13. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
  14. Прочие условия.
  15. Список приложений.
  16. Адреса и реквизиты сторон.
  17. Подписи сторон.

Заполнить и скачать типовой бланк договора подряда на ремонт дороги можно на нашем сайте вместе с приложениями:

  • Техническое задание;
  • Смета;
  • Перечень материалов;
  • Перечень оборудования;
  • Календарный план;
  • Акт приема-передачи материалов;
  • Акт приема-передачи оборудования;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Внимание! Представленный текст является описанием образца договора подряда на ремонт дороги. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/remont_dorogi_obrazec/

Юр-слово online
Добавить комментарий